Истёк срок договора по догазификации. Трубу не подвели - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547

121. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

122. В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:
- далее по тексту ПП.

Если вашего домовладения нет в программе, да хоть потом и появился после договора, то см. п. 121. Подавляющему большинству судей этого достаточно.

Т. е. нужно было воспользоваться "окном Овертона", подать быстренько иск в суд, сославшись на то, что домовладения нет в Программе. И если бы до вынесения судебного акта оно и не появилось бы, тогда был бы успех.

Также будет успех, если срок в пообъектном плане истек, а подключения нет. В остальном феил

 

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.09.2025 N 88-22514/2025 (УИД 50RS0048-01-2024-013474-49)

"Согласно пункту 121 Правил подключения газоиспользующего оборудования, в редакции, действующей на момент заключения договора, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года.
Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем (пункт 121 Правил N).
С 1 марта 2023 года предельный срок был отменен.
Заключая договор о подключении в рамках газификации, ответчик обладал сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, в том числе принял обязанность осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).
Таким образом, с учетом указанного нормативного-правового регулирования суду апелляционной инстанции следовало установить, что послужило причиной невозможности подключения газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения в сроки указанные в договоре N-N, значилось ли домовладение истца в программе газификации, сроки подключения, вносились ли в программу соответствующие изменения, в какие сроки будет выполнено технологическое присоединение.
Кроме того, суд апелляционной инстанции в мае 2025 года, делая вывод о том, что принадлежащее истцу домовладение включено в Новую программу газификации, срок окончания выполнения мероприятий по догазификации объекта истца запланирован на март 2025 года, не установил, было ли оно выполнено".

=

 

Вот примеры понуждения заключения допсоглашения по иску Газпрома к физику по догазификации (что я ожидаю массово с их стороны в ближайшее время):

Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28.07.2025 N 88-12642/2025 (УИД 56RS0026-01-2024-003231-75)

В связи с утверждением пообъектного плана-графика догазификации Оренбургской области от 14 июня 2024 года, в адрес Б. О. было направлено дополнительное соглашение о внесении изменений в договор от 23 мая 2024 года N (10) 02-208dm/000017-24 с указанием срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа - декабрь 2025 года, что соответствует дате, утвержденной в пообъектном плане-графике догазификации от 14 июня 2024 года и пункту 121 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547. Однако письменный отказ от подписания либо подписанное дополнительное соглашение от Б. О. не поступили.
Решением Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области от 11 ноября 2024 года исковые требования Акционерного общества "Газпром газораспределение Оренбург" удовлетворены.
На Б. О. возложена обязанность заключить с Акционерным обществом "Газпром газораспределение Оренбург" дополнительное соглашение к договору от 23 мая 2024 года N (10) 02-208dm/000017-24 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет декабрь 2025 года.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 17 апреля 2025 г. решение суда первой инстанции от 11 ноября 2024 г. оставлено без изменения.
В кассационной жалобе и письменных пояснениях к ней Б. О. ставит вопрос об отмене принятых по делу судебных актов, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права.
Представителем АО "Газпром газораспределение Оренбург" ФИО5 представлены письменные возражения доводам кассационной жалобы, а также указано на исполнение ответчиком решения суда и подписание им 29 мая 2025 г. дополнительного соглашения к договору от 23 мая 2024 г. 30 мая 2025 г. АО "Газпром газораспределение Оренбург" проведены работы по подключению объекта ответчика к сети газораспределения и пуску газа, сторонами подписан акт о подключении (технологическом присоединении).
Лица, участвующие в деле, в заседание судебной коллегии не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела по указанным в материалах дела адресам. Информация о рассмотрении дела заблаговременно была размещена на официальном сайте Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
В силу положений статьи 167, части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия рассмотрела дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.
Проверив законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных постановлений в кассационном порядке.
Согласно части первой статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Таких нарушений судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела не допущено.
Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 (далее - Правила, Правила N 1547, Правила подключения к сетям газораспределения).
В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6).
В соответствии с пунктом 53 Правил подключения N 1547 для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения N 1547.
Пунктом 121 Правил подключения N 1547 установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации. Данный срок определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.
Абзацы 2 - 5 указанного пункта Правил N 1547 в редакции, действующей до 1 марта 2023 года, предусматривали, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:
- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;
- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.;
- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 Правил подключения N 1547, выходящим за пределы 2022 года.
С 1 марта 2023 года, в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 года N 2187, абзацы 2 - 5 пункта 121 Правил N 1547 утратили силу.
В силу пункта 122 Правил N 1547, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя. Данным пунктом предусмотрено, что в этом случае срок устанавливается в зависимости от удаленности газораспределительной сети до подключаемого объекта капитального строительства и протяженности газопровода до границы земельного участка заявителя, подлежащего строительству. В частности, в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров - срок не может превышать 135 дней.
При этом, предусмотренный пунктом 122 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен на 30 дней в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа.
В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
Таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется в соответствии с программой газификации.
Сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил подключения N 1547 устанавливаются в случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя.
При этом пунктом 123 Правил предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
С 1 марта 2023 года пункт 123 правил изложен в новой редакции, согласно которой в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.
Из приведенных положений законодательства следует, что договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации является публичным договором, особенности заключения которого, а также определения его условий, устанавливаются нормами законодательства. При этом, ряд условий договора, в том числе о сроках технологического подключения, подлежат определению именно исходя из требований законодательства.
Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании договора купли-продажи от 1 ноября 2016 года, договора дарения от 16 сентября 2023 года Б. О. принадлежат 9/10 долей, а Б. А. - 1/10 доля в праве собственности на земельный участок и жилой дом, находящиеся в садоводческом товариществе "Тепловые сети", участок 138. Решением Комитета архитектуры и градостроительства администрации г. Орска N 14-1480 без даты указанным объектам присвоен адрес: ул. Надежды, 1 г. Орска.
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2021 года N 3603-р определено единым оператором газификации Российской Федерации.
Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург" является газораспределительной организацией на территории Оренбургской области.
6 мая 2023 года на общем собрании членов СНТ N 1 "Орского предприятия тепловых сетей" (садоводческим товариществом "Тепловые сети") принято решение о начале процедуры догазификации домовладений, расположенных на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд.
На основании заявки Б. О., поступившей 23 апреля 2024 года в Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" между Акционерным обществом "Газпром газификация Оренбург" (исполнитель), Б. О. (заявитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор) заключен договор N (10) 02-208dm/000017-24 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Из содержания данного договора следует, что Общество приняло на себя обязательства подключить газопринимающие устройства Б. О. к сети газораспределения, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельных участков без взимания платы, в отношении индивидуального жилого дома с адресом: г. Орск, садоводческого товарищества "Тепловые сети", уч. 138, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547.
Пунктом 3 Договора определено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение, в соответствии с пунктом 2 указанных правил, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения договора.
При этом, в выданных Б. О. технических условиях на подключение, являющихся приложением N 1 к договору, следует, что они действуют в соответствии со сроком договора, установленного пунктом 3 договора.
Также договором предусмотрено, что он может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа), по решению суда либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 1 декабря 2020 года N 1006-пп утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на 2020-2030 годы.
14 июня 2024 года заместителем председателя Правительства Оренбургской области - министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области утвержден пообъектный план-график догазификации Оренбургской области, Постановлением Правительства Оренбургской области от 13 августа 2024 года N 706-пп внесены изменения в Постановление Правительства Оренбургской области от 1 декабря 2020 года N 1006-пп, утвердившие новые формы сводного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд по форме согласно приложению N 5 и пообъектного плана графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд по форме согласно приложению N 6. Указанные формы применяются с 1 сентября 2024 года, согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года N 1477.
В пообъектном плане-графике газификации Оренбургской области, утвержденном заместителем председателя Правительства Оренбургской области - министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области 14 июня 2024 года, указано садоводческое товарищество "Тепловые сети" со сроком догазификации - декабрь 2025 года.
Из письма Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 1 ноября 2024 года следует, что домовладение Б. О. включено в пообъектный план-график догазификации, утвержденный 14 июня 2024 года, с указанием наименования СНТ, без указания адресов домовладений, соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Оренбургской области от 13 августа 2024 года N 706-пп.
Акционерным обществом "Газпром газораспределение Оренбург" в адрес Б. О. 11 июля 2024 года направлено дополнительное соглашение к договору от 23 мая 2024 года N (10) 02-208dm/000017-24. Данным дополнительным соглашением вносятся изменения в пункт 3 Договора, который изложен в следующей редакции: "срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет декабрь 2025 года".
Указанное письмо адресатом не получено, возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения в почтовом отделении.
Оценив представленные по делу доказательства, руководствуясь статьями 8, 153, 420, 421, 422, 426, 445, 446, 450, 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 6, 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547, установив, что при заключении 23 мая 2024 года договора с ответчиком, срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению был определен исходя из отсутствия его объекта в пообъектном плане-графике программы газификации, а с утверждением исполнительным органом власти Оренбургской области пообъектного плана-графика программы газификации, определившего срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению всего садоводческого товарищества "Тепловые сети", в котором расположен объект газификации ответчика, до декабря 2025 г., суды двух инстанций пришли к выводу о том, что продление срока выполнения мероприятий по подключению объекта ответчика к сети газораспределения - до декабря 2025 г. и возложение на ответчика обязанности заключить дополнительное соглашение к первоначальному договору соответствуют требованиям закона.
Суд кассационной инстанции находит решение суда первой инстанции и апелляционное определение законными, поскольку выводы, изложенные в них, соответствуют установленным судами фактическим обстоятельствам дела, а нарушения или неправильного применения норм материального права, которые привели или могли привести к принятию неправильного судебного постановления, не допущено.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что после заключения договора существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении, при этом данные обстоятельства - изменение сроков программы газификации являются существенными и в силу специфики правового регулирования порядка осуществления газификации и определения условий соответствующих договоров, являются обязательными для сторон договора.
Приведенные в кассационной жалобе доводы проверены в полном объеме и признаются судебной коллегией необоснованными, так как своего правового и документального обоснования в материалах дела не нашли, выводов суда не опровергли, основаны на неверном толковании подлежащих применению в данном деле норм права.
Описка, допущенная судом первой инстанции в части указания даты вынесения решения - 11 ноября 2024 г., тогда как в судебном заседании был объявлен перерыв до 12 ноября 2024 г. и фактической датой принятия решения является 12 ноября 2024 г., а также последующее указание неверной даты в апелляционном определении, может быть исправлена в порядке, предусмотренном статьей 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Нарушений норм процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильных судебных постановлений (часть третья статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), исходя из материалов дела и доводов кассационной жалобы, не допущено.
Признав, что ни один из доводов кассационной жалобы не свидетельствует о наличии обстоятельств, предусмотренных в статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия кассационного суда не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы Б. О.

 

Получается, что включение домовладения в программу даже на исходе срока договора, обнуляют обязательства для МОГ. Во как!
И это называется правосудие ?
А как же удовлетворение жалобы заявителя УФАС, с выносом Постановления, где приводятся все эти перечисленные ПП и далее следует положительный вывод, что у МОГ было время чтобы не допускать правонарушение -действие/бездействие общества привело к данному правонарушению Ст 9.21
Разве это не будет является неопровержимыми доказательствами в суде от Антимонопольной службы и не рушить позицию МОГ ?

 

В моём случае срок по Программе истёк за год до подключения. Но Программу просто исправили, её оказывается можно править как угодно, не оглядываясь на законы.

 

Россия это не правовое государство.

 

Вы можете как угодно на это реагировать. Я не отвечаю за законодателей. Все что посчитал нужным, я вам написал, и даже более.

Пробуйте идти в суд с целью дотянуть хотя бы одно дело до Верховного Суда, чтобы как-то сформировать точку в деле, будьте первопроходцами.

 

ничего оно не рушит, и преюцидальностью оно не обладает, когда я формировал несколько лет назад рабочий кейс по этому вопросу, мы делали обращения в УФАС не для преюдиции в суде, а для создания дополнительного давления для Газмяса.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 16.02.2024 N Ф09-9836/23

"Доводы апелляционной жалобы ООО "Капитал-Инвест" о том, что суд первой инстанции не дал оценку доводам о позиции УФАС по Оренбургской области, ранее рассмотревшего жалобу истца на действия, связанные с проведенным открытым аукционом по продаже имущества Карамышева М. А., правового значения не имеют, ввиду того, что правового значения не имеют, поскольку не исключают вышеназванных выводов. Кроме того, решения УФАС не имеют преюдициального значения для суда".

=

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.06.2024 N Ф03-1780/2024

В целом, доводы заявления Тевеляева Б. Н. построены по существу на содержании решения Московского УФАС от 21.04.2023 по делу N 077/07/00-4587/2023, однако выводы, содержащиеся в названном решении, не имеют для арбитражного суда преюдициального значения. То обстоятельство, что Московское УФАС является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции (защиты конкуренции), само по себе не означает, что выводы, приведенные указанным органом в названном решении, исключают проверку судом доводов в рамках заявленных требований.

ну и так далее.

 

Гро, когда подготовливает договор с заявителем исходит из того - есть ли дефицит пропускной способности для подключения дома. Если дефицита нет, то это не повод менять срок по договору, добавляя впоследствии такой дом в программу догазификации. П. 121 и 122 это и обговаривают для хитро...ых ГРО. А если домовладение заявителя (истца) каким то странным образом попадает в программу газификации уже после того, как был подгтовлен проект договора (а значит учтены дефицитные способности сети), то это коррупционные схемы и в правовом государстве прокуратура должна задать вопрос - почему меняются схемы реализации газиикации

 

Так может потому и попадает, что дефицит сети, а нет дефицита, то какая программа?

 

Это не так работает. Отсутствие вашего домовладения в плане - это ошибка, упущение Газпрома. Домовладение обязано быть в плане. Поэтому, если такое происходит, и есть поправка в ПП, указанная мной, что вы можете ссылаться на срок, установленный в ПП. Если в договоре больший срок, то применяется срок по ПП.

Сейчас все домовладения должны быть ВОВРЕМЯ включены в программу. Обратное - бездействие Газпрома.

 

Благодарю вас Adonanta за развёрнутый ответ.
В моём случае было ещё дополнение соглашение с МОГ, где согласно пояснений УФАС были учтены договорённости между сторонами, включая пролонгацию сроков мероприятий не позднее мая 2024 !
По ходу в 2024г было получено мной письмо от МОГ с ссылкой на новую программу и с пояснениями о выполнении мероприятий до конца декабря 2025 г.
В итоге МОГ в 2025 притащил на суд писульку и убедил суд что Программа стала бессрочной и внесены в изменения в Пообъектный план с присвоением моему домовладению нового номера. Эти доводы для суда первой инстанции стали более чем убедительны.
В итоге, присвоенный номерок оказался от другого населённого пункта.
Дело сейчас перешло в апелляцию, слушанье будет феврале.

 

Теперь вы знаете, что нужно делать.

 

вы сами верите в то что написали? За деньги газпром подключает без ожидания программы газификации а за "бесплатно" домовладение оказывается в программе газификации уже после того, как был подготовлен договор "без учета программы газификации". Ошибка, упущение или умысел это как с какой стороны смотреть.

 

Верят в церкви. Я вам привел судебную практику по искам по запросу комментирующих. Не готов вступать с вами в пустые дискуссии.

Читайте ПП, там все расписано, что должен и не должен делать оператор